ООО «Венторус» (ОГРН 1127746722510, ИНН 7706780940), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Логунковой Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, публикует настоящую публичную оферту (далее — «Оферта») в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Актуальная редакция Оферты: версия 1.0 от 22.10.2026.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Оферта является письменным предложением Поставщика заключить договор поставки товара на условиях, указанных в Оферте и в Счёте (пункты 1.2, 2.2).
1.2. «Счёт» (договор-счёт) — документ, направленный Поставщиком Покупателю, содержащий наименование, номенклатуру, спецификацию, количество, стоимость товара и условия доставки (самовывоза). Счёт является неотъемлемой частью договора.
1.3. Оферта действует с даты публикации и до её отзыва Поставщиком. Отзыв Оферты не прекращает действие договоров, заключённых до отзыва.
1.4. В случае противоречия между условиями Счёта и условиями Оферты приоритет имеют условия Счёта.
2. ТОВАР И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Товар, передаваемый Покупателю, используется им для предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
2.2. Наименование, номенклатура, спецификация, количество, стоимость товара и условия доставки (самовывоза) указываются в Счёте. Оплата Счёта является согласием Покупателя с номенклатурой, спецификацией, количеством, стоимостью товара и условиями доставки (самовывоза) по соответствующему Счёту.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И АКЦЕПТ
3.1. Согласие Покупателя заключить договор поставки товара выражается путём оплаты стоимости товара (пункт 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ) в порядке предоплаты в течение срока действия Счёта путём перечисления Покупателем денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
3.2. Счёт действителен в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его составления, если в Счёте не указан иной срок. Оплата Счёта по истечении срока его действия возможна только с письменного согласия Поставщика.
3.3. Договор считается заключённым с момента поступления оплаты на расчётный счёт Поставщика.
4. ЦЕНА И ОПЛАТА
4.1. Цена товара указывается в Счёте; сведения о налогах (включая НДС или об отсутствии налогообложения) указываются в Счёте.
4.2. Если в течение срока действия Счёта произойдёт увеличение курса Евро (доллара США), устанавливаемого ЦБ РФ, более чем на 1%, цена неоплаченного товара (части товара) увеличивается пропорционально увеличению указанного курса, о чём Поставщик выставляет Покупателю дополнительный счёт. Дополнительный счёт подлежит оплате Покупателем в течение 7 календарных дней (но в любом случае до отгрузки товара), либо Покупатель отказывается от товара при наличии письменного согласия Поставщика.
4.3. В случае оплаты Счёта с нарушением срока его действия Поставщик вправе выставить дополнительный счёт на увеличенную стоимость товара (который Покупатель обязан оплатить в установленный в нём срок; нарушение такого срока является отказом от размещения заказа), либо Поставщик вправе возвратить Покупателю полученную от него денежную сумму.
5. ПОСТАВКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Поставка товара осуществляется после оплаты Покупателем стоимости товара по согласованному Сторонами способу (пункты 5.2.1–5.2.5).
5.2.1. Самовывоз силами и транспортом Покупателя (иного уполномоченного им лица) со склада Поставщика. Принятие товара должно быть произведено Покупателем в течение 3 (трёх) дней с момента уведомления Покупателя о готовности товара к отгрузке. Право собственности и риск случайной гибели и повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент предоставления товара в распоряжение Покупателя (иного уполномоченного им лица).
5.2.2. Доставка товара Поставщиком в место нахождения Покупателя. При наличии согласованного товара на складе Поставщика срок поставки составляет 10 дней (если не оговорено иное) с момента оплаты Счёта; при отсутствии товара на складе срок поставки согласовывается Сторонами дополнительно. Право собственности и риск случайной гибели и повреждения товара переходят к Покупателю в момент доставки товара Покупателю.
5.2.3. При доставке товара за счёт Покупателя право собственности на товар и все риски переходят к Покупателю с момента передачи товара первому перевозчику, а при частичной оплате доставки Поставщиком — с момента передачи товара перевозчику, указанному Покупателем.
5.2.4. При доставке товара Поставщиком до транспортной компании или через транспортную компанию «до двери» право собственности на товар и все риски переходят к Покупателю с момента передачи товара транспортной компании, а обязанности Поставщика по поставке товара считаются исполненными. При этом Покупатель обязан оплатить стоимость услуг транспортной компании, которые будут выставлены Покупателю после сдачи товара транспортной компании. Если доставка товара прямо не согласована Сторонами, поставка производится на условиях самовывоза.
5.2.5. При доставке товара Поставщиком посредством транспорта завода-производителя напрямую до Покупателя передача товара производится по товарно-транспортным накладным (сканированным копиям УПД или иным документам, подтверждающим факт передачи товара). Право собственности на товар и все риски переходят к Покупателю с момента передачи товара и подписания товарно-транспортной накладной или иных передаточных документов; обязанности Поставщика по поставке товара считаются исполненными.
5.3. Отсутствие оригиналов отгрузочных документов, сертификатов или иной разрешительной документации на товар в момент отгрузки не является основанием для отказа в приёме товара. В случае отказа Поставщик вправе отозвать машину и засчитать услугу по доставке исполненной.
5.4. Если дата доставки заказанного товара не согласована, Покупатель обязан принять товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Поставщика о поступлении товара на склад.
6. ПРИЁМКА ТОВАРА, ОТГРУЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗГРУЗКА
6.1. В момент принятия товара Покупатель (Грузополучатель) незамедлительно возвращает надлежащим образом оформленные и подписанные оригиналы товарных накладных и доверенностей на получение товара. В случае невозможности передать указанные документы Поставщику в момент приёма товара (междугородняя поставка) Покупатель обязан в течение 2 (двух) дней направить их по почте и по факсу (электронной почте). В случае не обусловленного обстоятельствами непреодолимой силы нарушения положений настоящего пункта Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить неустойку в размере 1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки.
6.2. При осуществлении доставки товаров силами Поставщика Покупатель обязан собственными силами разгрузить и принять товар: со счётом мест весом не более 1,5 тонны — в течение 15 минут; весом 2,5 тонны — в течение 20 минут; товары весом более 2,5 тонны разгружаются по нормам, утверждённым постановлением Госкомтруда СССР от 13.03.87 № 153/6. В случае нарушения сроков разгрузки товара Поставщик вправе выставить неустойку в размере 2000 рублей за каждый последующий час простоя.
6.3. В случае задержки начала разгрузки более чем на 10 минут по вине Покупателя Поставщик вправе отозвать машину и засчитать услугу по доставке исполненной. В таком случае неотгруженный товар Покупатель обязан получить на условиях самовывоза либо оплатить новую услугу по доставке товара.
6.4. В случае выявления факта отсутствия доверенности или печати, а также документов, удостоверяющих личность принимающего (уполномоченного) лица, или отказа их предъявить при отгрузке товара Поставщик вправе отозвать машину и засчитать услугу по доставке исполненной. В таком случае неотгруженный товар Покупатель обязан получить на условиях самовывоза либо оплатить новую услугу по доставке товара.
6.5. При доставке товара Поставщиком или заводом-изготовителем Покупатель обязан предоставить необходимую информацию, позволяющую идентифицировать уполномоченное лицо и его право на получение товара, до отгрузки товара (паспорт гражданина РФ, доверенность по форме М-2, а при наличии печати — доверенность (приказ) на право подписи). В случае отсутствия информации или отказа её предоставить применяются последствия, установленные пунктом 6.4.
6.6. Разгрузка и приём товара должны осуществляться в непосредственной близости от машины и в присутствии водителя-экспедитора. Перенос товаров до подписания отгрузочных документов не разрешается.
6.7. В случае нарушения Покупателем сроков и условий принятия товара, указанных в пунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 и 5.4, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора полностью либо в части поставки непринятых товаров.
6.8. Поставщик вправе требовать от Покупателя платы за хранение товара на складе Поставщика в размере 1% от стоимости не принятого товара за каждый день хранения, начиная с первого дня хранения, а также оплаты расходов, связанных с доставкой товара.
6.9. Поставщик вправе требовать от Покупателя плату на возмещение иных расходов, связанных с поставкой товара и появившихся по вине Покупателя.
7. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА И ПРЕТЕНЗИИ
7.1. Покупатель обязан проверить товар по количеству, комплектности, внешнему виду, на предмет явных недостатков упаковки и на соответствие счёту на оплату в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия товара.
7.2. При выявлении недостатков Покупатель направляет Поставщику претензию, составленную на официальном бланке Покупателя и подписанную его руководителем либо уполномоченным лицом по доверенности, с приложением акта о выявленных недостатках.
7.3. Претензия направляется Поставщику одним из следующих способов: на адрес электронной почты Поставщика info@ventorus.su — в виде вложения скан-копии претензионного письма с приложением акта о выявленных недостатках в формате PDF (сообщение без вложений либо вложение без подписи в качестве претензии не рассматривается); заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по юридическому адресу Поставщика, указанному в разделе «Реквизиты» настоящей Оферты; вручается уполномоченному представителю Поставщика под подпись.
7.4. Датой получения претензии считается дата фактического получения Поставщиком сообщения по электронной почте либо дата вручения почтового отправления. При направлении претензии почтовым отправлением Покупатель одновременно направляет её скан-копию по указанному адресу электронной почты. Претензии, направленные иным способом (в мессенджерах, по телефону, в теле электронного сообщения), не принимаются и течение срока для предъявления претензий не прерывают.
7.5. Доукомплектование или замена некачественного товара производится Поставщиком в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о выявленных недостатках — при наличии товара на складе Поставщика. При отсутствии товара на складе срок замены (доукомплектования) согласовывается Сторонами дополнительно в письменной форме.
7.6. До получения Поставщиком оригинала претензии (при направлении её почтовым отправлением) срок, установленный пунктом 7.5, не начинает течь.
7.7. Пропуск Покупателем срока, установленного пунктом 7.1, лишает его права предъявлять Поставщику претензии по количеству, комплектности, внешнему виду, явным недостаткам упаковки и товара, а также по несоответствию поставленного товара ассортименту, комплектации и цене, указанным в счёте на оплату.
7.8. Срок и условия гарантии изготовителя устанавливаются в документах на товар. Претензии по скрытым недостаткам могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в соответствии с законодательством.
8. ОБМЕН, ВОЗВРАТ И ОТКАЗ ОТ ТОВАРА
8.1. Обмен и возврат не гарантируются по позициям, которые при отгрузке не подойдут Покупателю, но соответствуют наименованию в Счёте.
8.2. Покупатель не вправе отказаться от поставленного ему (заказанного им) товара надлежащего качества, за исключением случаев, установленных договором и гражданским законодательством.
8.3. Односторонний отказ Покупателя от исполнения договора в случае поставки Поставщиком товаров ненадлежащего качества с существенными недостатками допускается только в отношении данных товаров ненадлежащего качества, при условии соблюдения пункта 7 Оферты.
8.4. В случае просрочки поставки более чем на 14 (четырнадцать) дней (если не оговорено иное) Покупатель вправе отказаться от принятия товара, направив Поставщику письменное уведомление. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить. Покупатель не вправе отказаться от получения товаров, готовых к отгрузке согласно срокам, указанным в Счёте, даже если по другим товарам идёт просрочка поставки.
8.5. Покупатель обязуется отслеживать статус готовности товаров по заказу самостоятельно в личном кабинете по адресу: https://венторус.рф/cabinet/orders/.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При нарушении условий договора Сторонами возмещается только причинённый реальный ущерб в пределах стоимости товара (партии товара) и/или услуг, в отношении которых совершено нарушение.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что к взаимоотношениям Сторон по договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются, и установленные данной статьёй проценты не начисляются и не уплачиваются.
10. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
10.1. Счёт, переданный другой стороне по факсу или средствам электронной почты, имеет надлежащую юридическую силу.
10.2. Подписи и печати Сторон, содержащиеся на письмах (товарных накладных, УПД, спецификациях, счетах), оформляемых в связи с заключённым договором и передаваемых с помощью факсимильной или электронной связи, считаются Сторонами оригинальными, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
10.3. Все договорённости, в том числе устные, должны дублироваться и подтверждаться письменно средствами электронной почты. Претензии по договорённостям, не подтверждённым письменно, при разрешении споров к рассмотрению не принимаются.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия по договору разрешаются путём переговоров. В случае недостижения соглашения сторона, чьи права нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ОФЕРТЫ
12.1. Поставщик вправе изменять Оферту. Каждая новая редакция имеет номер версии и дату вступления в силу.
12.2. Изменения Оферты применяются только к договорам, заключённым после вступления соответствующей редакции в силу. Договоры, заключённые до этого, действуют в редакции Оферты, указанной в Счёте.
12.3. Поставщик хранит архив предыдущих редакций Оферты и по запросу Покупателя предоставляет редакцию, действовавшую на дату соответствующего Счёта.
13. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
|
Реквизит |
Значение |
|
Полное наименование |
ООО «Венторус» |
|
ОГРН |
1127746722510 |
|
ИНН / КПП |
7706780940 / 505001001 |
|
Юридический адрес |
г. Щелково, мкр. Богородский, д. 15/352 |
|
Телефон |
+7 800 700-8-122 |
|
Адрес электронной почты |
info@ventorus.su |
|
Сайт |
www.венторус.рф |
|
Почтовый адрес |
129626 г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, офис 415 |
|
Банк |
АО «ТБанк» |
|
Расчётный счёт |
40702810910000145268 |
|
Корреспондентский счёт |
30101810145250000974 |
|
БИК |
044525974 |
|
Генеральный директор |
Логункова Юлия Сергеевна, действует на основании Устава |